iq business

Судебная защита Ваших интересов

Новости

    13.06.2017 — Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворены исковые требования индивидуального предпринимателя к страховой организации

    Подробнее...

    29.03.2017 — При помощи наших юристов клиенту удалось минимизировать сроки взыскания задолженности путем заключения мирового соглашения

    Подробнее...

    18.03.2017 — Переезд в новый офис

    Подробнее...

Страницы:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 

Все новости

Клиент защищен от взыскания неустойки по государстенному контракту

Решением суда арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, оставленным без изменения постановлениями судов апелляционной и кассационной инстанций было отказано в удовлетворении исковых требований заказчика о взыскании с подрядчика неустойки по договору на выполнение строительных работ для государственных нужд.

Возражения ответчика, интересы которого представляли наши юристы, состояли в нарушении заказчиком своих обязательств по договору подряда. Заказчик более чем 2 месяца безосновательно уклонялся от передачи строительной площадки, а затем отказывался от подписания актов освидетельствования скрытых работ и акта приема-передачи выполненных работ. Нами были представлены исчерпывающие доказательства такого уклонения и доказательства надлежащего уведомления заказчика о готовности нашего клиента произвести сдачу полностью выполненных работ. Суд признал невозможным взыскание неустойки при наличии фактов неисполения истцом своих обязанностей по договору.