Юристы нашей организации отстояли интересы клиента, добившись отказа в удовлетворении исковых требований о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда. Основными документами, на которые ссылался истец, являлись договор строительного подряда и акт сдачи-приема выполненных работ, подписанного сторонами позже срока, установленного договором.

В ходе процесса нами были представлены документы, подписанные обеими сторонами, о продлении сроков выполнения работ. Истец ссылался на тот факт, что ему неизвестно о продлении сроков работ, однако суд отклонил данный довод в виду его несостоятельности.

Условия договора в части сроков выполнения изменены сторонами с соблюдением правил ст.452 ГК РФ. Акт о приемке объекта подписан заказчиком в обусловленный договором срок.

В связи, с чем у суда отсутствуют основания для вывода о том, что ответчиком нарушено требование ст.309 ГК РФ о надлежащем исполнении обязательств в части соблюдения сроков выполнения работ.